В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) И П Павлов Ефим Валерьевич, ИНН 773 670 071 101, о заключении Договора на выполнение работ на условиях, изложенных ниже. Оферта адресована неограниченному кругу физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Договор считается заключенным с момента акцепта Оферты Заказчиком. Полным и безоговорочным акцептом является осуществление Заказчиком оплаты предложенных Подрядчиком работ в полном или частичном объеме. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями Договора без исключений.
Ознакомление с действующей редакцией Оферты осуществляется на официальном сайте:
сделано-превосходно.рфПодрядчик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в условия Оферты и Договора.
1АКЦЕПТ И ВСЕ УСЛОВИЯ
- Любое действие Заказчика (оплата, передача ключей, допуск на объект) является полным и безоговорочным принятием всех условий данной оферты без исключений и оговорок.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ (БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ)
- 50% предоплата этапов по выставляемым счетам.
- Оплата в течение 72 часов с момента подписания акта.
- Просрочка оплаты = штраф 1% от суммы за каждый день просрочки.
- Все авансы — невозвратные.
3. СРОКИ
- Сроки выполнения работ сдвигаются пропорционально времени просрочки оплаты, согласований и доступа к объекту.
4. ГАРАНТИИ
- Гарантия предоставляется ТОЛЬКО при 100% оплате.
- Гарантия не распространяется на недостатки, вызванные действиями Заказчика или третьих лиц.
- Все претензии по качеству принимаются исключительно в момент приемки. После подписания акта — претензий нет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик несет полную финансовую ответственность за:
- Простой бригады по любой причине: 5000 руб./час.
- Повреждение выполненных работ, материалов, оборудования.
- Несвоевременное предоставление доступа и информации.
6. ЮРИСДИКЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
- Все споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы.
- Заказчик соглашается возместить все судебные издержки, расходы на юристов и упущенную выгоду Исполнителя в полном объеме.
- При любом споре работы приостанавливаются до полной оплаты всех выставленных счетов.
7. ПРАВО ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель вправе в одностороннем порядке:
- Изменить цены при изменении стоимости материалов.
- Приостановить работы при нарушении условий оплаты.
- Расторгнуть договор с удержанием всей суммы аванса в качестве компенсации.
Факт любого действия Заказчика означает, что он прочитал, понял и принял ВСЕ вышеуказанные условия без исключения.
---
ИП Павлов Е. В.
ИНН 773 670 071 101
Банк: ООО «Банк Точка»
БИК 44 525 104
+7 900 555 95 55
Hi@7 747 404.ru
⚠️ Внимание:Это юридически обязательный документ.
Не совершайте платежи, если вы не согласны с каждым пунктом.